装饰工程施工合同
发包方(甲方): 承包方(乙方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰工程施工承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况
1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4承包方式: 1.5工期:本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。 1.6合同预算价款(人民币大写)
第二条甲方工作
2.1开工前3天,和乙方确认施工图纸或作法说明,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及各种类申请、批件等手续;
2.2指派 为甲方履行合同,驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜;
2.3协助有关部门作好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第三条乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,制定施工方案和进度计划,交甲方审定;
3.2批派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量按期完成任务,解决由乙方负责的各项事宜;
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算;
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线古树名木不受损坏;
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线;
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的—切设施和工程成品进行保护。
第四条关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征的乙方同意,并支付乙方赶工采取的措施费用;
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延;
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延; 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气、及不可抗力因素影响,工期相应顺延。
第五条关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家 制订的施工及验收规范为质量评定验收标准; 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准;
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验的费用,由此造成停工,工期顺延:若复验不合格,其复验及工费用由乙方承担,但工期也予顺延;
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延;
5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延; 5.6工程竣工后,乙方应将工程决算,竣工图交给甲方。乙方通知甲方验收, 甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时 间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同,本工程合同造价为包干价,工程完成后若无增减项目则不再进行决算;
6.2本合同生效后,甲方分 次支付; 1)第一次:合同签定后,付总价的 %;
即人民币大写: 元整; 2)第二次: ,再付工程总价的 %; 即人民币大写: 元整; 3)第三次: ,再付工程总价的 %; 即人民币大写: 元整; 4)第四次: ,再付工程总价的 %; 即人民币大写: 元整;
6.3工程竣工验收后,由乙方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方自到上述资料一星期内审查完毕,到期末提出异议,视为同意。并在 天内支付第 次付款项。
第七条关于材料供应的约定
7.1凡由乙方采用的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。已使用,对工程造成的损失由乙方负责;
7.2凡由甲方提供的材料,如不符合质量要求或规格有差异,所对工程造成的损失由甲方负责。
第八条有关安全生产和防火的约定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》有关防火设计规范;
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他的相关的法规、规范;
8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失;
8.4由于乙方在施工产生过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条奖励和违约责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。由于乙方原因,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金;
9.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责; 9.3因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条争议或纠纷处理
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解;
10.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者是协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议,双方可向乙方公司所在地人民法院起诉。
第十一条其他约定
11.1根据国家施工安全规范施工;
11.2工程项目变更、增减,以甲、乙双方签证为准,并作为结算依据。
第十二条附则
12.1本工程需要进行保险时,应另订协议; 12.2本合同一式两份,双方各执一份; 12.3本合同履行; 12.4附件;
1)施工图纸或作法说明; 2)工程预算书; 3)会议记录; 4设计变更;
5)室内装修过程中若有部分变更,不再增加费用;
6)盛武肥牛海鲜豆捞酒店上海滨江店室内装修施工内容说明。 7)部分主材价格由甲方和乙方另定(价格以实际采购价格为主)
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表人: 代理人: 单位地址: 传真: 电话: 邮政编码: 开户银行: 帐号:
2011年 月
法人代表人: 代理人: 单位地址: 传真: 电话: 邮政编码: 开户银行: 帐号:
2011 年 月 日 日
相关推荐: