2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷 附解析

2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题D卷 附解析

考试须知：

1、考试时间：120分钟，满分为100分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

姓名:___________ 考号:___________

一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、招标投标活动应当遵循公开原则，这是为了保证招标活动的广泛性、竞争性和透明性。公开原则，首先要求（ ）公开。其次，公开原则还要求招标投标过程公开。 A.招标信息 B.评标方式 C.投标单位 D.评标委员会成员

2、《建筑法》规定，取得开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，建设单位应当及时向批准 机关报告情况。如果因故不能按期开工超过（ ）的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A. 1个月 B. 3个月 C. 6个月 D.12个月

3、因欺诈、胁迫订立的合同，（ ）的应认定为无效合同。 A.当事人产生重大误解 B.损害合同相对人利益 C.当事人意思表示不真实 D.损害国家利益

4、下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效

5、双代号网络图中既有内向箭线又有外向箭线的节点称为( )。 A.起点节点 B.终点节点 C.中间节点 D.双向节点

6、下列情形中，构成委托代理终止的是（ ） A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力 C.被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

7、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（ ）。 A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤 C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人 D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

8、根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（ ）。 A．在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料 B．执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理

C．合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率

D．采用新型能源取代传统的燃料

9、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（ ）。 A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准

10、某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A、施工企业 B、项目部

C、该项目的建设单位 D、该项目的监理单位

11、工程建设法律关系的构成要素不包括（ ）。

A.主体 B.客体 C.内容 D.时间

12、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（ ）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产 C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔 D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

13、仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（ ）

A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性

14、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大 B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿 C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担 D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

15、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。

A、特殊防护 B、专项防护 C、强制性保护 D、法定保护

16、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（ ）基层人民法院提出。

A.当事人所在地 B.调解协议履行地 C.调解协议签订地 D.调解组织所在地

17、《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由（ ）签字后实施。

A．施工单位技术负责人、专业监理工程师 B．施工单位技术负责人、建设单位负责人 C．建设单位技术负责人、总监理工程师 D．施工单位技术负责人、总监理工程师

18、根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（ ）。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D.高空作业摔落损伤的

19、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（ ）。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行 B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施 C.执行异议审查和复议期间，暂停执行 D.执行申请人只能是诉讼当事人

20、建设工程产品由设计转化为实物的第一步是( )。

A.进行施工平面布置 B.工程测量放线 C.材料的选择 D.设备进场检验

21、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C.施工企业的设备损坏，导致工期延误 D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

22、我国《建筑法》规定，“禁止将建筑工程肢解发包”。其理由是肢解发包会使（ ）。

A．承包人岗位设置出现空缺 B．发包人发包成本和管理成本降低 C．发包人变相规避招标 D．投资和进度目标易于控制

23、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（ ）

A．当事人代表

B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师

24、关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（ ）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行 B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年 25、法人可以分为（ ）。

A、行政法人和事业法人 B、企业法人和非企业法人 C、行政法人和社团法人 D、非企业法人和事业法人

26、招标投标法规定招标人数下限主要是为防止（ ）。

A.竞争性不充分 B.违法 C.竞争性太强 C.不合惯例

27、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取( )措施。

A.加固处理 B.报废处理 C.返工处理 D.限制使用

28、依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（ ）报送公安机关消防

机构审核。

A 、建设单位 B 、设计单位 C 、施工单位 D 、监理单位

29、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（ ）。

A.租赁合同 B.买卖合同 C.建设工程合同 D.借款合同

30、实行施工总承包的，建筑工程（ ）的施工必须由总承包单位自行完成。

A．基础工程 B．主体工程 C．装饰工程 D．安装工程

31、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。

A、项目经理部具备法人资格

B、项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C、项目经理部行为的法律后果由自己承担 D、项目经理部是施工企业内部常设机构

32、当事人委托某律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。 则该律师有权代为（ ）。

A.陈述事实、参加辩论 B.承认、放弃、变更诉讼请求 C.进行和解 D.提起反诉或上诉

33、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（ ）的业务许可范围承揽工程。

A．甲 B．乙 C．丙 D．均可

34、甲、乙合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁 庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（ ）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见 C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任

35、动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过（ ）。

A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.18个月

36、某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（ ）。

A. 按照成本控制的要求收集施工成本的实际值 B. 找出偏差 采取纠偏措施 C. 施工成本目标的逐层分解

D. 定期对施工成本的计划值和实际值进行比较

37、建设用地使用权转让的，使用期限由（ ），但不得超过建设用地使用权剩余期限。

A．法律直接规定 B．当事人约定 C．出让人决定 D． 受让人决定

38、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（ ）内提出

A．三个月

B．六个月 C．一年 D．二年

39、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废弃物，应向（ ）的省环保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。

A.移入地 B.移出地 C.途经地 D.接受地

40、根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为

A．变更 B．重新协定 C．原则上变更 D．未变更

41、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ）。

A．2021年3月5日 B．2021年3月15日 C．2021年5月15日 D. 2023年2月13日

42、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（ ）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期 43、工程建设强制性标准由（ ）负责解释。

A．国家质量监督检验检疫总局 B．国务院建设行政主管部门 C．省级人民政府建设行政主管部门 D．工程建设标准批准部门

44、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门 B.建设单位或监理单位 C.设计单位或监理单位 D.建设工程质量监督机构

45、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下不属于委托代理权消灭的原因是（ ）。

A.诉讼终结 B.当事人解除委托 C.委托代理人有过错 D.委托代理人死亡。

46、关于劳动合同效力的说法，正确的是（ ）。

A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效 B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同 C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

47、根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（ ）

A.被依法撤销的合同 B.未成立的合同

C.有效合同 D.无效合同

48、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（ ）支付。

A、施工单位 B、建设单位 C、总承包单位 D、用工单位

49、工程监理单位与所监理工程的（ ）有权属关系时，不得承担的监理业务。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.勘察单位

50、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（

A.3 B.6 C.10 D.12

51、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（ ）。

A．20% B．30% C．40% D．50%

52、根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。

A．资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，

）个月。

视为不准予延续

B．企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质 C．资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书 D．项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请

53、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其 他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（ ）。

A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款 B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行 C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

54、建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（ ），建设工期超过一年 的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

A.30% B.50% C.70% D.80%

55、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ ）。

A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立

56、某工业厂房工程，工程合同价格为9000万元，工期为18个月。根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，到位建设资金至少要达到（ ）万元，方可申领施工许可证。

A．1800 B．2700 C．4500 D．5000

57、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。

A．按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B．建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员 C．建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员 D．作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员 58、由（ ）承担的损失额为免赔额。

A.被保险人 B.投保人 C.施工单位 D.损害责任人

59、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 B.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动 C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查 D.女职工生育享受不少于90天的产假

60、在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（ ）。

A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作

B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 C.因不可抗力造成标的物损毁

D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果

二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（ ）。 A．用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的

B．劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的

C．因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的

D．用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的

E．劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的 2、下列用工方式中，属于违法用工的有（ ）。

A.施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬

B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同 C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同 D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用 E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假

3、根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（ 方面的工程建设标准强制性条文. A．市容市貌 B．质量 C．安全 D．卫生 E．环境保护

4、下列招标情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。A.招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格、技术、条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应 C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准

E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件 5、关于实收资本说法正确的是（ ）。

等） A.实收资本也称投入资本，是指投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业 的资本，包括货币资金、实物、无形资产等

B.企业筹集的资本金，按照投资主体分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等

C.公司法对各类公司注册资本的最低限额都有明确规定，其中对有限责任公司的注册资 本的最低限额作了如下规定：科技开发、咨询、服务性公司人民币50万元 D.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币1000万元

E.我国目前实行的是注册资本制度，要求企业的实收资本与其注册资本相一致 6、下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（ ）。 A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格

B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关 C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的 D.鉴定程序本身严重违法 E.鉴定结论明显依据不足

7、申请建造师注册人员必须同时具备下列条件（ ）。 A、取得建造师执业资格证书 B、无犯罪记录 C、无行政处罚记录

D、身体健康，能坚持在建造师岗位上工作 E、经所在单位考核合格

8、关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ）。 A．不得压缩合同工期 B．确保地下管线的安全

C．需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续 D．申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料 E．审查专项施工方案

9、按照《建筑工程施工招标文件范本》规定，施工招标文件内容的编写应遵循（ ）。 A.投标保证金数额不超过投标总价的5%

B.中标单位应按规定向招标单位提交规定比率的履约担保 C.投标准备时间最短不得少于20天

D.—般结构不太复杂或工期在6个月以内的工程，才可以采用固定价格 E.明确因承包方拖延工期造成费用损失的计算方法或规定 10、建设工程纠纷发生后，当事人申请仲裁应当符合下列条件（ ）。

A.有仲裁协议 B.有和解协议

C.有具体的仲裁请求、事实和理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 E.得到法院的许可

11、下列情形中，依法可以不招标的项目有( )。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目 B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的12、关于劳动合同订立的说法，正确的有( )。

A.试用期包含在劳动合同期限内 B.固定期限劳动合同不能超过10年 C.商业保险是劳动合同的必备条款 D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立 E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

13、为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（ ）若与审理的案

件有利害关系，应当回避

A．法院的书记员 B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人 E．被告方的诉讼代理人

14、下列属于安全生产从业人员权利的有（ ）。

A.知情权

B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权 C.请求赔偿权 D.危险报告权 E.紧急避险权

15、下列各项中，属于二级建造师应具备的执业技术能力的有（ ）。

A.具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业 知识

B.能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管 理的各项规定

C.具有一定的施工管理实践经验和资历,有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产

D.有一定的外语水平

E.建造师必须接受继续教育,更新知识，不断提高业务水平 16、下列情形中，人民法院应该再审的有（ ）

A.管辖错误的

B.剥夺当事人辩论权利的 C.缺席判决的

D.原判决超出诉讼请求的

E.审判庭组成不合法

17、在施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( )。

A.法律规定 B.当事人的陈述

C.施工企业偷录的谈判录音 D.工程设计图纸

E.工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告

18、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（ ）。

A.建设资金已经落实

B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

C.按照规定应该招标的工程虽没有招标，但g确定施工企业 D.有保证工程质量和安全的具体措施 E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

19、某承包商在与某公司的设备租赁合同中，拖欠租赁费8万元，而该公司拖欠该承包商的工程款5万元与租赁费8万元同时到期，现该公司将8万元债权全部转让给某大学。则下列转让效力的表述中，正确的是（ ）。

A.该8万元的延期利息属于该大学 B.承包商应当向该公司行使抗辩权 C.承包商应当向该大学行使抗辩权 D.承包商应当向该公司行使撤销权 E.承包商应当向该大学行使撤销权 20、承诺生效的条件包括（ ）。

A.承诺必须由受要约人向要约人发出 B.承诺应在要约规定的期限内作出 C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺可附加适当的条件 E.承诺的方式必须符合要约的要求

试题答案

一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、A

2、正确答案：C 3、【答案】D 4、【答案】B 5、【答案】：C 6、答案：A

解析：委托代理终止的情形 7、【答案】C

【解析】考查建设工程刑事责任的种类及承担方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。 8、D 9、【答案】B

【解析】《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。 10、【正确答案】A

【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。 11、正确答案：D 12、【答案】C

【解析】本题考查的是融资租赁合同的法律规定。题干的描述中，是融资租赁合同。选项A,出售方丙需要向乙承担违约责任；选项B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计入租赁方的资产；选项D，租赁期满后，承租人可以继续租赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。 13、答案：C

解析：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。教材p200 仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性、强制性、程序性。 14、【答案】A

【解析】考查赔偿损失限制。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。 15、B 16、【答案】D

【解析】考查民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在基层人民法院提出。 17、D 18、【答案】A 19、【答案】B

【解析】考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：1．查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产。 20、【答案】：B 21、【答案】A 22、C 23、【答案】A

【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。 24、【答案】D 25、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。 26、正确答案：A 27、【答案】：C

28、【答案】A 29、【答案】C 30、B

31、【正确答案】B

【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部不具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。 32、正确答案：A 33、C

34、正确答案：A 35、B 36、【答案】:C 37、【答案】B 38、【答案】B

【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。 39、B 40、【答案】B 41、B 42、【答案】A 43、【答案】D

【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。 44、【答案】B

【解析】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。 45、正确答案：C 46、【答案】C

【解析】考查劳动合同订立的注意事项。选项A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间。 47、答案：C

解析：构成缔约过失的条件：

1、发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销（与违约责任的区别）

2、当事人违反了诚实信用原则所要求的义务 3、受害方的信赖利益遭受损失 48、A 49、【答案】C 50、【答案】D 51、【答案】B

【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 52、【答案】D

【解析】施工企业资质证书申请、延续、变更。 53、正确答案：D 54、正确答案：B 55、【答案】D

【解析】乙的回函对标的数量做出了实质性变更，应视为新要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。 56、B 57、【答案】D

【解析】专职安全生产管理人员配备要求。 58、A 59、答案：C

解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事高温、低温的体力劳动 60、【答案】B

【解析】本题考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。

二、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、【答案】ABE

【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。选项C，是用人单位可以单方解除劳动合同的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的。 2、【答案】AD

【解析】本题考查的是劳务派遣。选项BC，施工企业与劳务派遣企业和分包企业直接签订合同，不与生产工人签订合同，所以不属于违法分包。 3、答案：BCDE 4、【答案】ABCE

【解析】对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准属于合理的招投标情形。

5、正确答案：A,B,D,E 6、【答案】ADE 7、ABDE 8、【答案】CD

【解析】考查建设单位相关的安全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的。不得提出违法要求和随意压缩合同工期。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项A，不得提出违法要求和随意压缩合同工期。选项B是施工单位的责任。选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。 9、正确答案：B,C,E 10、ACD 11、【答案】 ACE 12、【答案】AE

13、【答案】ABC

【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。 14、【答案】ABCE 15、正确答案：C,E 16、答案：ADE 17、【答案】 BCDE 18、正确答案：A,B,D,E 19、ACE 20、ABCE