天津市小型建设工程施工合同

天津市小型建设工程施工合同

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况

1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4承包范围； 1.5承包方式： 1.6合同价款：本工程造价 元

金额大写： 第二条 工其延误与工期奖罚

3.1乙方必须按批准的进度计划组织施工，接收甲方对进度的检查监督。

3.2乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任 3.3甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。

第三条 工程保修

4.1保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后10天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。 第四条 争议仲裁

5.1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列解决方式解决。 1向 仲裁委员会申请仲裁 2向人民法院起诉。 第五条 合同份数和有效期

6.1 本合同一式 份。 甲乙双方各执一份， 副本 份， 甲方 份，乙方 份，由甲方送经办银行，合同管理办公室一份备案。

6.2本合同自双方签字之日起生效。 合同签订时间 年 月 日 合同签订地点：

发包方：（签字） 承包方：（签字） 单位地址： 单位地址：