工程变更与增加的工程量工程完工后双方商定价格后，发包方支付给承包方，增加与变更的工程量同样产生质保。
九、竣工验收与结算 20、竣工验收
20.1 承包人提供竣工图的约定：竣工备案后三十日内提供完整竣工图壹套
20.2 中间交工工程的范围和竣工时间： 按照合同工期规定的日期执行
21、结算
工程结算执行： 工程完工并现场监理验收合格后支付总合同价款的85%给承包方； 待工程由电力部门验收合格并正常投入使用后付款至合同价款的95%，留5%为质保金，24个月工程无质量缺陷后一并支付给承包方
十、违约、索赔和争议 22、违约
如因承包人原因不能按期交付使用，则发包人有权每日加罚工程总造价（承包人施工范围）的万分之三的违约金，最高限额不超过合同价款的3%。
本工程如达不到约定质量标准，承包人应承担采取返工、修理等补救措施，使工程质量达到合同约定的质量标准并承担相应费用，并承担因此对发包方造成的损失。
23、争议
10
23.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （二） 种方式解决。
（一）、提交 晋城 市仲裁委员会仲裁。 （二）、依法向工程所在地 人民法院起诉。 十一、其他 24、工程分包
24.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 无 分包施工单位为： 无 25、不可抗力
25.1双方关于不可抗力的约定： 执行通用条款和国家、省、市有关规定。
26、合同份数
26.1 双方约定合同份数： 本合同一式肆份，其中甲乙双方各执贰份
27、补充条款
27.1承包人要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、安全及进度，有效配合甲方的协调管理。否则，如因乙方原因工期滞后影响使用，或存在质量、安全及管理违约行为，甲方有权进行违约处罚，违约处罚可自工程款中扣除。
27.2在承包人施工期间，承包人应做好发包人另行专业分包单位的协调、管理、配合工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作并符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由承包人承担）。
11
在承包人施工期间，所有由发包人另行专业分包的工程，承包人应做好配合工作，承担总包管理责任。
27.3本工程严禁承包人转包施工，一经出现，承包人将接受发包人的违约处罚，发包人并保留包括清退承包人退场、拒付工程款等的权利。
12
附件1：
承包人承揽工程项目一览表
单位工程 名 称 建设 建筑面积 结 规模 （平方米） 构 层 跨度 设备安装数 （米） 内 容 工程造价 （元） 开工 日期 竣工 日期
13
附件2：
发包人供应材料设备一览表
序号 材料设备品 种 规格 型号 质量 等级 供应 时间 送达 地点 单位 数量 单价 备注 详见本合同28.1条款“承包人采购材料设备的约定”。
14
相关推荐：
loading