15.3在甲方场所，乙方履行本合同应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，造成甲方或第三人损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。
15.4在本合同履行期和保修期内，如果乙方提供的设备和材料不符合约定或存在质量问题的，或乙方施工的工程质量不符合约定的，乙方必须负责更换、修理或重新施工，工期不顺延。给甲方或第三人造成其他损害的，乙方负责赔偿损失。
15.5因乙方原因工程不合格经整改仍达不到验收标准的，甲方有权委托其他单位进行整体整改，乙方承担全部整改费用，并按该整改费用的20%赔偿甲方因此产生的管理成本损失。
15.6乙方违约金以甲方代表签发的通知单形式下发至乙方。 15.7施工期间合同单价不予调整。乙方不得以市场材料、人工等价格上涨为由停工、罢工。若乙方以停工、罢工等方式威胁甲方，甲方有权将工程移交给第三方进行施工，乙方施工工程量、结算工程款因此减少的，不得要求甲方承担任何违约或赔偿责任。乙方私自停工造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
15.8乙方不得向甲方有关工作人员进行或提出任何形式的商业贿赂，若违反的乙方需支付5万元违约金给甲方，在进度款中扣除。
15.9合同终止或解除后，乙方应按约定期限或在收到甲方要求乙方撤离的通知后，在48小时内将人员、设备材料撤出施工场地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给甲方。如乙方未按要求撤出施工场地，造成甲方不能清场的，乙方应按5000元/天的标准支付违约金。如超出5天仍未清理完毕的，甲方有权将乙方遗留在工地的设备材料视为乙方遗弃物品，径行予以处理，甲方无需承担乙方的因此产生的任何任何损失，因此产生的清理费用甲方有权向乙方索赔。
15.10因乙方出现16.1约定内容，甲方选择解除合同的，合同自甲方发出解除通知之日起解除，同时乙方应向甲方支付本合同预算造价的10%
作为违约金
15.12乙方违反本合同所约定的保密义务的，因此给甲方造成的所有损失，乙方应予赔偿。
十六、合同解除
16.1当乙方出现如下情况之一时，甲方有权解除本施工合同，同时乙方除按约定支付违约金外还必须承担由此造成甲方的一切损失(包括但不限于工程造价升高的费用)：
(1)乙方收到开工令后，未经甲方同意超过要求开工时间7个日历天仍未开工的；
(2)乙方施工在任何施工阶段比乙方所提交进度计划连续延误10日经甲方再次催告后5日内仍没有实质性改进的；
因乙方原因造成工程停工、消极怠工或逾期竣工超过10个日历天时；
(3)超过合同约定竣工日期5个日历天仍未竣工时或者所有单体工程工期延误累计达7个日历天时；
(4)工程施工过程中，存在两次或两次以上质量验收不合格记录的，或者同一工程初次验收不合格，经乙方整改修复后仍不符合合同标准的；
(5)施工过程中，乙方存在两次或两次以上使用不合格材料，或施工时存在偷工减料行为的；
(6)甲方提出更换管理人员（包括项目经理），经书面要求后2日内仍拒不更换的，或管理人员（包括项目经理）擅自离开现场累计达7个日历天的；
(7)乙方提供虚假的企业资质、管理人员资料的或者工地实际管理人员与所报人员不一致的；
(8)乙方存在实质性的转包、违反本合同的分包或实质上的挂靠行为的；
(9)乙方违反合同约定或者不服从甲方管理，因管理责任累计两次被甲方处罚（包括违反本合同的处罚以及违反施工现场制度的处罚）的； (10) 非甲方原因被行政机关责令停工超过20天的。 (11) 工程发生严重质量、安全事故的；
(12) 乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准的，甲方发出整改通知后3日内仍未整改的。
(13) 乙方拒绝履行合同，或因乙方原因导致甲方无法继续履行合同，或继续履行合同将给甲方造成损失的。
(14) 施工方以任何15.8规定以外原因单方面停工或罢工的。
16.2合同解除时，已完成的工程量由甲方书面确认。乙方收到甲方工程量确认通知书后48小时内未提出书面异议，视为乙方认同确认结果。如乙方拒绝确认工程量，则以甲方委托的第三方咨询机构（包括监理单位）确认的为准，乙方不得对抗该确认结果。
如出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内将自己的人员、设备材料无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给甲方，如乙方超过约定期限未向甲方递交工程资料的，视为乙方同意按甲方审定造价作为已完工程结算造价;施工合同解除后，对于乙方已完成的合格工程量，按已完工程造价的70%结算工程款，对于乙方已完成但质量不合格的工程量，甲方不予以支付工程款。
十七、争议解决方式：本合同履行过程中发生争议的，合同双方当事人应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十八 、合同附件
合同附件是本合同内容不可分割的一部分，为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。包括：
(1)附件一 工程量清单
(2) 附件二施工现场处罚条例
十九、其它
19.1本合同双方签字盖章后生效。
19.2未尽事宜，双方经协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
19.2本合同一式肆份，各执两份，均具同等法律效力。 （以下无正文）
相关推荐：
loading