2Z1020000施工成本控制

进度偏差SV=BCWP-BCWS

=（4500-4000）*80=40000，正值，进度提前。 33、某工程施工至某处5月份底，检查时得下图所示曲线，则有（） A.费用偏差为零 B.费用偏差为负，费用超支 C.进度偏差为零 D.进度偏差为负，进度延误 E.进度绩效指数为零

答案：BD

至5月底，ACWP与BCWS重叠；BCWP在下方，离ACWP与BCWS的重叠线较远。按赢得值法，费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。据此，费用偏差和进度偏差依然存在， 不为零，且均为负，故进度延误，费用超支，选BD。

34、若需对不同的工程项目做费用和进度的比较，进行分析适宜采用的评价指标有（）

A.费用偏差 B.进度偏差 C.费用绩效指数 D.进度绩效指数 E.项目完工预算

答案：CD

按赢得值法，费用绩效指数和进度绩效指数反映的是相对偏差，可用于不同项目间的比较分析，选CD。

费用偏差和进度偏差反映的是绝对偏差，不同项目间无可比性；项目完工预算为趋势预测值，用于同一项目。

35、分部分项工程成本分析过程中，计算偏差和分析偏差产生的原因，首先需进行对比的“三算”是（） A.预算成本 B.统计成本 C.目标成本 D.实际成本 E.业务成本

答案：ACD

分部分项工程成本分析的分析方法，是分别要计算实际偏差和目标偏差。成本的实际偏差是通过实际成本与预算成本比较而获得；成本的目标偏差是通过实际成本与目标成本的比较而获得，所以进行对比的“三算”是预算成本、目标成本和实际成本，选ACD。

因统计成本和业务成本与计算实际偏差和目标偏差无关。 36、在施工成本控制的步骤中，分析是在比较的基础上，对比较结果进行的分析，目的有（）

A.发现成本是否超支 B.确定纠偏的主要对象 C.确定偏差的严重性 D.找出产生偏差的原因 E.检查纠偏措施的执行情况

答案：CD

施工成本控制的步骤包括比较、分析、预测、纠偏和检查。其中，分析的目的是通过分析确定偏差的严重性以及找出产生偏差的原因，选CD。

A项是成本比较阶段的工作；B项是成本纠偏阶段的工作；E项是成本检查阶段的工作。

37、施工成本分析的基本方法有（） A.比较法 B.因素分析法 C.差额计算法 D.比率法 E.曲线法

答案：ABCD

施工成本分析方法：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法

38、某工程发生费用偏差，在引起偏差的原因中，属于业主原因的有（）

A.图纸提供不及时 B.施工方案不当 C.建设手续不全 D.未及时提供场地 E.材料代用

答案：CD

39、用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有（） A.将实际指标与目标指标对比 B.本期实际指标与拟完成指标对比 C.本期实际指标与上期实际指标对比

D.与本行业平均水平对比 E.与本行业先进水平对比

答案：ACDE

比较法通常有下列形式：

将实际指标与目标指标对比；本期实际指标与上期实际指标对比；与本行业平均水平、先进水平对比。 40、单位工程竣工成本分析的内容包括（） A.竣工成本分析 B.主要资源节超对比分析

C.月（季）度成本分析 D.主要技术节约措施及经济效果分析 E.年度成本分析

答案：ABD

单位工程竣工成本分析包括以下三方面内容：

竣工成本分析；主要资源节超对比分析；主要技术节约措施及经济效果分析。

2Z102050建筑安装工程费用的结算 单选：

1、按《建设工程工程量清单计价规范》的规定，如果施工过程中出现了由于清单漏项或设计变更引起的新的清单项目，其单价（） A.由工程师与承包人协调确认 B.由承包人提出价格，发包人确认 C.参照清单价格确认 D.按变更价格确认 答案：B

2、FIDIC合同条件下工程变更价款的确定，宜对有关工作内容采用新的费率或价格的情况是（）

A.工程量变动小于5% B.工程量变动小于10% C. 工程量变动大于5% D. 工程量变动大于10% 答案：D

3、某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m3，混凝土工程量为2000 m3，合同约定：土石方工程综合单价为75元/m3，混凝土工程综合单价为420元/m3；工程预付款额度为合同价的15%。则该工程预付款额度为（） A.17.10万元 B.17.55万元 C.20.25万元 D.20.70万元 答案：B

合同总额P=4400*75+2000*420=117万元

工程预付款额度117*15%=17.55万元

第13页共17页

4、某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4400m，混凝土工程量为2000 m，合同约定：土石方工程综合单价为75元/m3，混凝土工程综合单价为420元/m3；工程预付款额度为合同价的15%，主要材料和构配件所占比重为60%。则该工程预付款的起扣点为（）

A.87.75万元 B.99.45万元 C.101.25万元 D.115.42万元 答案：A

工程预付款起扣点公式：T=P-M/N

T：起扣点，即工程预付款开始扣回的累计完成工程金额； P：承包工程合同总额； M：工程预付款数额； N：主要材料，构件所占比重 本题：T=117-117*15%/60%=87.75万元

5、某土石方工程，工程量清单中的土方工程量为4400m，合同约定：工程方工程综合单价为75元/m3；当实际工程量增加或减少超过10%时可调整单价，增加超过10%时综合单价的调整系数为0.9，减少超过10%时综合单价的调整系数为1.15。工程施工过程中由于出现设计变更，承包商实际完成的土石方工程量为4000 m。则该土石方工程的价款为（）

A.27万元 B.29.7万元 C.30万元 D.34.5万元 答案：C

由于土石方工程实际完成工程量的减少未超过工程量清单中工程量的10%（（4000-4400）/4000=-10%），故综合单价不需调整，仍为75元/m3，因此该土石方工程的价款为4000*75=30万元 6、某混凝土工程，工程量清单中的混凝土工程量为2000m，合同约定：混凝土综合单价为420元/m3；当实际工程量增加或减少超过10%时可调整单价，增加超过10%时综合单价的调整系数为0.9，减少超过10%时综合单价的调整系数为1.15。工程施工过程中由于出现设计变更，承包商实际完成的混凝土工程量为2500 m。则该混凝土工程的价款为（）

A.75.60万元 B.94.50万元 C.102.90万元 D.103.74万元 答案：D

由于混凝土工程实际工程量超过了工程量清单的工程数量10%，其超出部分的工程量为：2500-2000*（1+10%）=300 m3，该部分的综合单价需要调整，故该混凝土工程的价款为： 2000*（1+10%）*420+300*420*0.9=103.74万元

7、某基础工程，施工合同约定的计工日每工日工资标准为40元。在基坑开挖过程中，由于业主未按全同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，而承包商由于劳动计划安排不当导致5人窝工10天。则承包商在基坑开挖中可提出的人工费索赔为（）

A.0 B.1600元 C.2000元 D.3600元 答案：B

承包商提出的人工费索赔，只包括由于业主原因造成的承包商8人窝工5天：8*5*40=1600元

8、某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变更为现场搅拌，致使工程延期3天。则承包商可索赔材料费的情况是（） A.人工价格上涨 B.材料超期储存 C.材料被盗和损坏 D.材料进货日期变化

3333

3

3

答案：B

A项与材料费无关；CD项是承包商内部的管理问题。而材料的超期储存是由于业主原因导致工程延期所产生的，选B

9、某施工合同约定钢材由业主提供，其余材料均委托承包商采购。但承包商在以自有机械设备进行主体钢结构制作吊装过程中，由于业主供应钢材不及时导致承包商停工7天。则承包商计算施工机械窝工费向业主提出索赔时应按（） A.设备台班费 B.设备台班折旧费 C.设备使用费 D.设备租凭费 答案：B

施工机械窝工费的索赔，如系承包商自有设备，一般按设备台班折旧费计算，因为台班费中包括设备使用费。如系租凭设备，一般按实际租金和调进调出费的分推计算。

10、某工程竣工时，承包商经认真分析和测算发现由于设计变更的原因使该工程的范围发生了很大变化，要求利润索赔。那么，承包商索赔利润所采用的计算百分率，相对于原报价单中的利润率而言（）

A.应该为大 B.应该为小 C.应保持一致 D.应由承包商确定 答案：C

11、某工程工期为3个月，承包合同价为90万元，工程结算宜采用的方式是（）

A.按月结算 B.分部结算 C.分段结算 D.竣工后一次结算 答案：D

建筑安装工程费用的主要结算方式：

按月结算、竣工后一次结算（建设工期在12个月内，或合同价值在100万元以下的）、分段结算、结算双方约定的其他结算方式。 12、通常情况下，工程进度款的计算可采用的方法是（） A.可调工料单价和全费用综合单价 B.可调工料单价和全费用市场单价 C.全费用市场单价和可调市场比价 D.全费用综合单价和可调市场比价 答案：A

13、某混凝土工程，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，直接费为400元/m3，间接费费率为13%，利润率为10%，综合计税系数为3.41%。则该混凝土工程的全费综合单价为（） A.498元/m3 B.514元/m3 C.536元/m3 D.580元/m3 答案：B

间接费=400*13%=52元/m3

利润=（直接费+间接费）*10%=（400+52）*10%=45.2元/m3 全费用综合单价=（400+52+45.2）*(1+3.41%)=514元/m3 14、某混凝土工程，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，直接费为400元/m3，间接费费率为13%，利润率为10%，综合计税系数为3.41%。施工过程中，设计单位提出了一项工程变更，业主认为该变更使混凝土分项工程量大幅增加，已超出了合同约定的幅度，须执行新的综合单价。经与承包商协商，间接费和利润调整系数分别为0.9和0.8。则该混凝土工程超出合同约定幅度部分的新的全费用综合单价为（）

A.437元/m2 B.440元/m2 C.452元/m2 D.499元/m2

第14页共17页

答案：D

间接费=400*13%*0.9=46.8元/m

利润=（直接费+间接费）*10%=（400+46.8）*10%*0.8=35.7元/m3 全费用综合单价=（400+46.8+35.7）*(1+3.41%)=499元/m3 15、某工程包含甲、乙两个子项工程，合同约定：甲项的全费用综合单价为200元/m，乙项的全费用综合单价为180元/m；进度款按月结算；工程保留金从第一个月按工程进度款5%的比例逐月扣留。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量为700m2、500 m2。则施工单位本月完成的工程款为（）

A.21.85万元 B22.66万元 C.23万元 D.25.36万元 答案：C

第一个月完成的工程款=700*200+500*180=23万元

16、某工程包含甲、乙两个子项工程，合同约定：甲项的全费用综合单价为200元/m3，乙项的全费用综合单价为180元/m3；进度款按月结算；工程保留金从第一个月按工程进度款5%的比例逐月扣留。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量为700m2、500 m2。则本月应付给施工单位的施工款为（）

A.21.85万元 B.22.66万元 C.23.47万元 D.25.36万元 答案：A

第一个月应付工程款=23万元*（1-5%）=21.85万元

17、某工程包含甲、乙两个子项工程，合同约定：甲项的全费用综合单价为200元/m，乙项的全费用综合单价为180元/m；工程无预付款；进度款按月结算；工程保留金从第一个月按工程进度款5%的比例逐月扣留；监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量为700m、500 m。则本月监理工程师签发的实际付款凭证金额为（）

A.0 B.21.85万元 C.23.47万元 D.25.36万元 答案：A

应付工程款21.85万元<25万元，即应付工程款小于合同约定的监理工程师签发月度付款凭证的最低金额，故第一个月不予签发付款凭证。

18、某土方工程，施工合同约定：工程无预付款；进度款按月结算；工程保留金从第一个月起按工程进度款5%的比例逐月扣留；监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月完成工程款23万元，第二个月完成工程款42万元。则第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为（）

A.25万元 B.39.90万元 C.42万元 D.61.75万元 答案：D

第一个月：应付工程款=23*（1-5%）=21.85万元<25万元，不签发付款凭证；第二个月：应付工程款=42*（1-5%）=39.9万元；

21.85+39.9=61.75万元>25万元；故第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为61.75万元。

19、某工程施工已完成，验收后进行了工程竣工结算，则最终工程款支付证书的签发人是（）

A.发包人 B.承包人 C.总监理工程师 D.专业监理工程师

2

2

3

3

3

3

3

答案：C

20、在进行工程价款动态结算时，价格调整所要考核的地点一般是（）

A.政府指定地点 B.工程所在地 C.发包方总部所在地 D.承包方总部所在地 答案：B

21、建安工程费用动态结算的调值公式中，各成本要素的比重系数的确定应根据（）

A.物价对要素的影响程度 B.要素对总造价的影响程度 C.要素对总成本的影响程度 D.工程复杂性对要素的影响程度 答案：B

各成本要素的系数要根据各成本要素对总造价的影响程度而定。

22、在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与固定系数之和应（）

A.<1 B.≤1 C.=1 D.>1 答案：C

23、2006年10月实际完成的某工程，按2006年5月签约时的价格计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%，按调值公式法计算，应结算的工程款为（） A.1040万元 B.1050万元 C.1080万元 D.1250万元 答案：A

建筑安装工程费用的价格调值公式：

?ABCI???P?Pa?a?a?a?...?a0?0123i1

A0B0C0I0???

P：调值后合同价款或工程实际结算款； P0：调值前工程进度款；

a0：固定要素，代表合同支付中不能调整的部分；

a1 、a2 、a3 …ai：代表有关成本要素（如：人工费用、钢材费用、水泥费用、运输费用等）在合同总价中所占的比重

a0+a1 +a2 +a3 +…+ai=1

A0 、B0 、C0 …I0：基准日期与a1 、a2 、a3 …ai对应的各项费用的基期价格指数或价格；

A、B、C…I：与特定付款证书有关的期间最后一天的49天前与a1 、a2 、a3 …ai对应的各成本要素的现行价格指数或价格。

因为该工程固定要素的系数为0.2，所以可调部分的系数为0.8；又由于钢材费用占调值部分的50%，则钢材费用的系数应为0.4。计算式为：1000*[0.2+0.8*50%*(1+10%)+0.8*50%]=1040万元 24、某工程合同总价1000万元，合同基准日期为2006年3月，固定系数为0.2。2006年8月完成的工程款价占合同总价的10%。调值部分中仅钢材价格变化，钢材占工程价款的50%。2006年3月钢材的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2006年8月经调值后的工程款为（）

A.75万元 B.105万元 C.107.5万元 D.115万元 答案：B

注意调值公式中的分子应取与特定付款证书有关的期间（本题

为2006年8月）最后一天的49天前的各成本要素的价格指数，即

第15页共17页

本题取2006年7月的价格指数。10%*1000*（0.2+0.5*110/100+0.3）＝105万元 多选：

25、在确定工程变更价款时，采用合同中工程量清单的单价或从格，通常可以（）

A.直接套用 B.协商套用 C.参照套用 D.间接套用 E.部分套用

答案：ADE

采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况：一是直接套用，即从工程量清单上直接拿来使用；二是间接套用，即依据工程量清单，通过换算后采用；三是部分套用，即依据工程量清单，取其价格中的某一部分使用。

26、某混凝土工程当年6月开始施工，当地气象资料显示每年7月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在8月份暂停一个月，则承包商可索赔（） A.防雨排水措施增加费 B.不可辞退工人窝工费 C.材料的超期储存费 D.延期一个月应得利润 E.增加的现场管理费

答案：BCE

由于每年七月为雨季，这对有经验的承包商是能预知的，投标报价时应已考虑在内，A错；由于业主原因致使工程暂停，承包商可索赔人工费、材料费、机械使用费、现场管理费，选BCE；由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内，工程暂停不削减工程内容实施，并不导致利润的减少，D错。

27、在工程项目实施阶段，建安工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式，其中主要的结算方式有（） A.竣工后一次结算 B.分部结算 C.分段结算 D.分项结算 E.按月结算

答案：ACE

建筑安装工程费用的结算方式：

按月结算：即先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算。

竣工后一次结算：建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包合同价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。

分段结算：即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度、划分不同阶段进行结算。分段结算可以按月预支工程款。

结算双方约定的其他结算方式：实行竣工后一次结算和分段结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工作量一致，年终不另清算。

28、下列关于建安工程费用主要结算方式的表述，正确的有（） A.实行按月结算的工程，竣工后不需竣工结算 B.实行分段结算的工程，可以按月预支工程款 C.实行分段结算的工程，是按分部分项工程进行结算的

D.实行竣工后一次结算的工程仅为承包合同价在100万元以下的工程

E.实行竣工后一次结算的分段结算工程，当年结算款应与分年度工作量一致

答案：BE

按月结算就是先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算，A错；分段结算是按照工程形象进度划分阶段进行结算的，并可以按月预支工程款，故B对，C错；竣工后一次结算既适用于承包合同在100万元以下的工程，又适用于工程建设期在12个月以内的工程，故D错；由于实行竣工后一次结算和分段结算的工程年终不另清算，E对。 29、工程预付款额度的测定，一般应考虑的因素有（） A.质量要求 B.施工工期 C.建安工作量 D.材料储备周期 E.主要材料和构件比重

答案：BCDE

工程预付款额度，各地区、各部门的规定不完全相同，主要是保证施工所需材料和构件的正常储备。一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占建安工作量的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。

30、下列有关工程预付款的说法中，正确的有（） A.工程预付款是承包人预先垫支的工程款

B.工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源

C.工程预付款又被称作预付备料款

D.工程预付款预付时间不得迟于约定开工日前7天 E.工程预付款扣款方式由发包人决定

答案：BCD

因为工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预支给承包人的工程款；另外工程预付款扣款方式是由发包人和承包人通过洽商用合同的形式予以确定，AE错。

31、某项目包含两个单项工程，分别发包给甲、乙两个承包商。工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。对此，以下说法正确的有（） A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠款的利息，并承包违约责任

B.甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿 C.甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿D.若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付 E.若发包人不要求交付工程，乙承包商应承担保管责任

答案：BCDE

施工合同示范文本规定：发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠的利息，并承包违约责任，A错； 56天内仍不支付，承包人可与发包协议将工程折价，或申请法院将工程依法拍卖，并从价款中优先受偿。BC对；

竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未提交完整的竣工结算报告及资料，发包人要求交付，承包商应当交付，不要求交付，承包商应承担保管责任，DE对。 32、建设工程费用常用的动态结算方法有（）

A.基期价格调值法 B.调值公式法 C.按主材计算价差 D.竣工调从系数法 E.要素比例调价法

答案：BCD

第16页共17页

建筑安装工程费用的动态结算：按实际价格结算法、按主材计算价差、竣工调价系数法、调值公式法（又称动态结算公式法） 33、工程动态结算时，采用调值公式法进行结算需要做好的工作主要有（）

A.确定调值品种 B.确定调值幅度 C.商定调整因素 D.确定考核地点和时点 E.确定价格调值系数

答案：ACD

采用调值公式法进行结算，首先需要确定计算物价指数的品种。其次在合同条款中写明双方商定的调整因素，确定考核的地点和时间。第三，确定各成本要素的系数和固定系数。

34、在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括（） A.开工时的市场价格 B.政府指定价格

C.基准日期的市场价格 D.工程价款结算时的指令价格 E.特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格

答案：CE

这里要确定的两个时点价格，即基准日期的市场价格（基础价格）和与特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格。

第17页共17页