施工招标文件
及完整的结算资料，双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
2.发包人收取承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
（七）争 议
1.发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种形式解决争议：
1.1第一种解决形式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 1.2第二种解决形式
1.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工； 1.2.2调解要求停止施工，且为双方接受； 1.2.3仲裁机构要求停止施工； 1.2.4法院要求停止施工。
（八） 其 它
1.承包人未经发包人同意，不得将所承包工程的任何部分分包。
2.承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
3.承包人应对本工程施工制定出相应的安全措施，还要对职工进行安全教育，凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，均由承包人负责。
4.施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。
5.本工程项目经理部所有人员未经发包人及监理工程师同意、不得随意调整。发包人对不能胜任该工程施工的管理人员（包括项目经理），有权提出撤换要求，承包人必须及时更换，否则，发包人有权向有管辖权的人民法院起诉。
17
施工招标文件
四、工程建设标准
1.依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
1.1《工程测量规范》 1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规定》 1.3《岩土工程勘察规范》 1.4《建筑地基基础设计规范》 1.5《混凝土结构设计规范》 1.6《建筑结构可靠度设计统一标准》 1.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 1.8《砌体工程施工质量验收规范》 1.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ?????
GB50026—93） GB50202—2002）GB50007—2002）GB50007—2002）GB50010—2002）GB50300—2001）GB50202—2002）GB50203—2002）GB50204—2002）18
（（ （ （ （ （ （ （ （
施工招标文件
五、投 标 函
致：
1.根据你方 工程施工招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和对招标文件的招标须知、合同条款、技术规范、工程量清单、设计图纸及其它有关文件经研究，我方愿以 元的投标报价并按图纸、合同条款、技术规范的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并修补任何缺陷。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有的话）及有关附件，我方完全放弃提出含糊不清或误解的权力。
3.我方承认投标书附录（投标文件汇总表）是我方投标书的组成部分。
4.一旦我方中标，我方保证按照合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程，并承诺质量达到 标准 。
5.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
7.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
投标人： (盖章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
单位地址：
日期： 年 月 日
投 标 函 附 表
19
施工招标文件
工程名称 投标人 大写： 投标总报价 小写： 安全文明 措施费 其中 规费 税金 投标保证金 投标质量 投标工期（日历天） 建造师
级别 编号 投 标 人： （盖章）：
法定代表人或
授权委托代理人：（签字或盖章）
年 月 日
20
相关推荐：
loading