12.4乙方应严格执行甲方的管理措施及管理制度，对工地实行封闭式管理，与本工程无关的人员及设备材料均不得进入现场，甲方有权进行检查，每发现一次与本工程无关的人员进入现场的，将进行处罚，并可从任何一次付款中直接予以扣除。
12.5施工现场承包人必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。特种作业人员必须经专业技术培训持证上岗，并在发包人备案，严格执行操作规程，否则出现安全事故，责任承包人自行承担。
12.6承包人自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。 12.7承包人负责配备清理人员，负责施工范围内及沿途的渣土清理工作。
12.8承包人对自已购置、租赁的中小型机电设备及手持电动工具是否合格负有责任。电动工具使用前必须认真检查，确保使用安全。由于承包人购置、租赁设备不合格或操作不规范造成的一切损失和后果由承包人全部承担，但不排除发包人对承包人进行索赔。因承包人使用管理不善造成的安全事故由承包人承担全部责任。
12.9承包人在施工现场发生各类案件及灾害事故，要及时上报发包人各相关部门，并采取积极有效措施消除或减少灾害损失，保护好事故现场积极配合相关部门的工作。因工伤亡事故应立即向发包人报告，记录事故概况（包括伤亡人数、发生时间、姓名、年龄、工种和伤害程度（负伤、残疾、重伤、死亡），事故发生的地点、经过和原因等），隐瞒不报应视为承包人的原因，由此造成的一切后果由责任方负责，人员伤亡的一切事务应由承包人全权负责。 12.10承包人的人员在施工现场应爱护施工现场各项防护设施和消防设施，严禁私自拆改和挪做它用，由此造成的一切损失由承包人负责。
12.11若承包人雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由到劳动部门或人民法院对发包人提起仲裁或诉讼，要求发包人支付有关款项的，发包人有权将所支付的款项从承包人所完工程款项中等额扣回，不足部分，发包人有权继续向承包人追偿。 第十三条、环境保护
13.1承包人进场施工时应根据工程和施工场地大小建立相应有效的环境保护自我保证体系，并按发包人要求的时间上报发包人审核，审核批准后方可正常运转。
13.2承包人应采取多种形式对进场施工的作业人员进行环境保护教育，不断提高施工人员的环保意识和法制观念，经常进行考核检查；对现场进行不定期的烟尘、噪音及环保工作的自检，发现问题及时整改。
13.3运输时要防止遗撒、飞扬，卸运时应采取有效措施，以减少扬尘。定期洒水降尘。 13.4承包人应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》制定降噪措施。控制作业时间，
一般不得超过22时。对人为的施工噪音应进行严格控制，最大限度减少噪音扰民。 13.5发生民扰时，乙方自行协调解决，所发生费用由乙方承担。 第十四条．违约责任
14.1工期违约：如承包人不能按照发包人要求的工期完成施工任务，承包人除承担发包人及业主方的一切经济损失外，发包人还将扣除承包人合同价的5%作为违约赔偿金. 14.2安全违约：乙方未遵守地方政府文明施工管理规定，施工中出现安全事故的，乙方承担全部责任，并赔偿给业主及甲方带来的全部经济损失。
14.3乙方不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况，乙方承担违约责任，并赔偿给甲方造成的经济损失。
14.4因乙方违约造成业主方罚款，乙方赔偿给业主方及甲方造成的全部经济损失。 14.5乙方必须按国家规定按时支付民工工资，若因乙方原因未能按时支付，甲方有权从工程款中扣除未付民工工资并代其直接支付，乙方赔偿工程合同总价的5%的违约金并承担由此给甲方所造成的相关损失。乙方与民工结算时引起纠纷，甲方有仲裁权。
14.6因乙方违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，甲方均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。 第十五条．保险
乙方必须自行为自己雇员购买本工程所需的一切风险的保险,包括但不限于农民工工伤保险等，甲方不须承担乙方任何意外或损伤的任何赔偿责任。乙方应必须保证甲方免受因此或与此有关的任何索赔、法律程序、费用开支等的任何损失。 第十六条．保密义务
本工程的所有资料包括但不限于文件、图纸、规范等，乙方应保密、不得泄露、并不得擅自用于任何经济洽谈、技术文献等本合同以外的地方，更不得在未征得甲方书面同意的情况下把全部或部分的上述资料翻印外传。 第十七条．不可抗力
17.1 本合同项下的不可抗力是指有关政府部门已出具证明文件确认为不可抗力的情况，该情况为法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
17.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后7日内将有关政府部门出具的证明文件给对方审阅确认。一旦不可抗力事故影响持续30日以上，双方应通过友好协商解决合同履行事宜。
17.3 若在发生不可抗力前，一方已出现逾期履行合同情形的，该方不得引用不可抗力条款
免责。
第十八条、禁止权利转让
任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约。 第十九条 合同效力
19.1 本合同自双法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。本合同一式伍份，甲方执叁份；乙方执贰份。
19.2 本合同有效期至双方均已完成合同项下各自的义务。合同到期后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同到期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。 第二十条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均应向 顺义区 人民法院提起诉讼。
甲方: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 法定代表人：
委托代理人: 联系电话： 邮政编码： 日期：
乙方: 北京筑基兴业建设工程有限公司 法定代表人：
委托代理人: 联系电话： 邮政编码： 日期： 附件：
【附件一】 承包人营业执照及企业资质文件
相关推荐：
loading